Algemene voorwaarden

Artikel 1.Definities en algemene bepalingen

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, in de betekenis gebruikt zoals gedefinieerd in artikel 1.

• GERT SPRANGERS: de gebruiker van de algemene voorwaarden: BV GERT SPRANGERS, met maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 40 en met ondernemingsnummer 0424.008.081, telefoonnr. 03/434.07.18, 0496/12.82.69 en e-mail info@gertsprangers.be
• Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft.
• Consument: elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsdoelmatige doeleinden handelt.
• Klant: de onderneming of de consument.

1.2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen GERT SPRANGERS en de onderneming enerzijds en GERT SPRANGERS en de consument anderzijds, behalve die bepalingen waar expliciet in de titel wordt vermeld dat deze enkel van toepassing zijn op de overeenkomsten tussen GERT SPRANGERS en de onderneming of GERT SPRANGERS en de consument. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst inzake de aanneming van werken, levering van diensten en verkoop van producten, met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant te worden aanvaard, zelfs wanneer deze tegenstrijdig zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden en zelfs wanneer deze laatste voorzien voorrang te hebben op deze algemene voorwaarden. Bij een eventuele onverenigbaarheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van GERT SPRANGERS zullen de bijzondere voorwaarden primeren.  Een lastenboek dat door de Klant aan GERT SPRANGERS wordt meegedeeld, is t.a.v. GERT SPRANGERS louter informatief en niet bindend en steeds met uitsluiting van de administratieve voorwaarden van het lastenboek.

1.3. Indien zou worden geoordeeld dat een krachtens deze algemene voorwaarden aangegane verbintenis geheel of ten dele onrechtmatig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voorkomend geval zullen Partijen besprekingen met elkaar aanknopen teneinde de onrechtmatige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis.

1.4. Deze algemene voorwaarden vervangen alle vroegere brieven, verklaringen, waarborgen of overeenkomsten betreffende het voorwerp van deze overeenkomst/algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

1.5. De Klant aanvaardt dat geen enkel beding of voorwaarden uit de onderhavige algemene voorwaarden alleen en/of in samenhang met een of meerdere andere bedingen of voorwaarden een kennelijk onevenwicht creëert tussen de rechten en verplichtingen van partijen.

1.6. Voor de uitvoering van deze overeenkomst/algemene voorwaarden verklaren de Partijen domicilie te kiezen op de respectievelijke adressen opgenomen in de aanhef.

Artikel 2. Offertes

2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts bindend indien de partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bovendien kunnen de partijen niet aan de offerte worden gehouden indien de andere partij er redelijkerwijze mocht van uitgaan dat de offerte of een deel van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Het toelaten dat GERT SPRANGERS een opdracht aanvat, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Klant, als aanvaarding van de voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende diensten/aanneming te factureren.

2.2. Offertes voor de aanneming van werken zijn steeds opgesteld op basis van de door de Klant aan GERT SPRANGERS verstrekte gegevens. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GERT SPRANGERS verstrekte gegevens waarop GERT SPRANGERS zijn aanbieding baseert. De Klant besteedt steeds de uiterste zorg om de eisen waaraan de prestatie van leverancier dienen te voldoen, juist en volledig te beschrijven. Zonder voorafgaande inzage van de plannen worden de door GERT SPRANGERS verstrekte prijzen slechts gegeven onder voorbehoud. De opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, geen vaste prijzen en de verschuldigde aannemingsprijs zal bepaald worden na de tegensprekelijke opmeting bij de voltooiing en dit op basis van de aangeduide eenheidsprijzen in de bestelbon.

Artikel 3. Meerwerken

Meerwerken worden geacht door de Klant aanvaard te zijn na verloop van 15 kalenderdagen vanaf de uitvoering ervan. Meerwerken mogen. met alle middelen van recht bewezen worden.  Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werken, zoals omschreven in de bestelbon, offerte of overeenkomst moet hieraan schriftelijk worden bijgevoegd. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de Klant werden uitgevoerd. Wijzigingen, toevoegingen en weglatingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoeringstermijnen vervallen en opnieuw moeten worden overeengekomen.

Artikel 4. Prijs en prijsherziening

4.1. De geleverde werken worden gefactureerd op basis van de eenheidsprijzen en de vermoedelijke hoeveelheden opgenomen in de bestelbon. In zoverre overeengekomen is te werken met een vorderingsstaat beschikt de Klant  over een termijn van 5 kalenderdagen na verzending van de vorderingsstaat om schriftelijk eventuele opmerkingen hierop mee te delen, bij gebreke waaraan de vorderingsstaat als definitief goedgekeurd wordt beschouwd en de daarop betrekking hebbende factuur als aanvaard wordt beschouwd en  verstuurd.

4.2. De aanneming van werken zal, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen, gebeuren tegen een vaste eenheidsprijs die vermeld is in de bestelbon en de bij de algemene voorwaarden gevoegde opmeting berekend in functie van de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in dezelfde opmeting.

4.3. De prijs wordt definitief vastgesteld bij de opmeting die zal gebeuren bij de enkele oplevering. Deze opmeting zal gebeuren in de aanwezigheid van de Klant of zijn vertegenwoordiger. Indien het zich zou voordoen dat de Klant of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, zal GERT SPRANGERS de opmeting alleen opstellen en ter controle voorleggen aan de Klant. Deze beschikt dan na de ontvangst van de factuur en/of vorderingsstaat over een termijn van 5 kalenderdagen om de opmeting schriftelijk te protesteren. Bij protest verbindt de Klant er zich toe om binnen de 15 kalenderdagen een tegensprekelijke opmeting te houden. Bij gebrek hieraan wordt de opmeting geacht aanvaard te zijn.

4.4. De eenheidsprijs kan worden aangepast indien de uitvoering van de werken vertraging oploopt die aan de Klant kan worden toegerekend. Dergelijke vertraging geeft aanleiding tot een verhoging van de prijs en aanrekening van supplementaire kosten waaronder, maar niet beperkt tot supplementaire werfkosten, reis-, transport-, lever- en verblijfskosten en administratieve kosten. Ingeval wijzigingen worden doorgevoerd, zullen deze verrekend worden op basis van de vermelde eenheidsprijzen. Dit geldt evenzeer voor onderbrekingen die aan de Klant kan worden toegerekend. Posten en/of eenheidsprijzen die niet uitdrukkelijk werden voorzien of opgenomen en omschreven in de bestelbon zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen bij eventuele uitvoering en/of levering aangerekend worden aan de op dat moment geldende marktconforme eenheidsprijzen. Deze prijs omvat enkel de uitvoering van de werken met uitsluiting van transport-, leverkosten en kraanwerken, het aanbrengen van de nodige stroomvoorzieningen, watervoorziening en andere mogelijke energiebronnen. De eenheidsprijs kan eveneens worden aangepast indien de uitvoering van de werken gefaseerd verloopt. Dergelijke gefaseerde uitvoering  geeft aanleiding tot een verhoging van de prijs en aanrekening van supplementaire kosten waaronder, maar niet beperkt tot supplementaire werfkosten, reis-, transport-, lever- en verblijfskosten en administratieve kosten, met een minimum van 250,00 euro.

4.5. Alle voormelde prijzen zijn exclusief BTW, en alle om het even welke belastingen of heffingen welke van overheidswege kunnen opgelegd worden zijn lastens de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient de Klant alle betalingen in Euro’s te voldoen.

4.6. De prijs vermeld in de bestekken en in de prijsoffertes is gebaseerd op de dan geldende materiaalkoersen, loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerkosten. Ingeval deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze ten belope van maximum 80% aan te passen overeenkomstig de hierna volgende formule:

p = P x [ a x (s : S) + b x (i : I) + c ]

“a” is 0,4, “b” = 0,4 en “c” is 0,2

“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag.

“S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

“I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. “i” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

Huidige bepaling doet geen afbreuk aan het recht van GERT SPRANGERS om de prijsstijgingen van de materialen integraal te verrekenen met de Klant. De Klant erkent in dat verband dat de prijzen van de materialen en grondstoffen voor onder meer grind, cement en kunststoffen zoals PVC (Polyvinylchloride), PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) en HPDE (hoge dichtheid polyetheen) producten, zeer snel variëren op de markt en de Klant het prijsverschil in meer ten laste zal nemen.

Artikel 5. Betaling en laattijdigheid

5.1. De geleverde producten zijn contant betaalbaar of op een in de offerte bepaalde termijn.

5.2. De prestaties voor de aanneming van werken worden gefactureerd zoals specifiek bepaald in de offerte. Indien hierover niets zou bepaald zijn, worden deze gefactureerd naargelang de vordering van de werken.

5.3. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het toezenden van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. Indien de facturen niet binnen de 15 kalenderdagen na de verzending ervan schriftelijk geprotesteerd worden, houdt dit een onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en daarin vermelde werken. Betalingen zijn pas geldig als ze rechtstreeks aan ons of aan een door ons gemachtigd persoon worden betaald.

Eenzijdige inhoudingen, compensaties of enige vorm van verrekening door de Klant op verschuldigde facturen zijn niet toegestaan zonder tijdig en  gegrond protest van de Klant gericht  aan GERT SPRANGERS en zijn evenmin toegestaan in het kader van verzekeringskwesties. Dit laatste betreft in het bijzonder — doch niet uitsluitend — de vergoedingen voor door GERT SPRANGERS geleverde diensten, werken en producten waaromtrent GERT SPRANGERS en/of de Klant aangifte bij een verzekeraar heeft gedaan. Dergelijke bedragen blijven integraal en onverkort verschuldigd door de Klant, ongeacht de houding of beslissing van de betrokken verzekeraar.

5.4. Bij laattijdige betaling van een factuur zullen alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

5.5. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 02.08.2002, B.S. 07.08.2002), vermeerderd met 3 %. Bovendien zal de onderneming vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gehouden zijn tot betaling van een forfaitair bedongen schadevergoeding van 10%. Deze forfaitaire schadevergoeding kan nooit lager zijn dan 125,00 euro, de gerechtelijke invorderingskosten zijn niet begrepen in dit schadebeding. GERT SPRANGERS behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

5.6. Indien de solvabiliteit van de Klant in het gedrang komt, zoals o.m. in het geval dat er op een deel of het geheel van de goederen van de Klant bewarend en/of uitvoerend beslag wordt gelegd, de vennootschap van de Klant wordt ontbonden en/of vereffend, de onderneming uitstel van betaling heeft gevraagd, hij kennelijk onvermogend is of in staking van betaling is, heeft GERT SPRANGERS ten alle tijde, zelfs nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, het recht om betalingswaarborgen te eisen. GERT SPRANGERS heeft, indien de Klant hieromtrent in gebreke blijft, het recht om zonder verdere ingebrekestelling de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege eenzijdig te ontbinden of op te schorten, naar de keuze van GERT SPRANGERS, bij aangetekend schrijven en betaling te eisen voor de reeds geleverde prestaties. Bovendien ontzegt de Klant zich, in het geval van aanneming van werk, elk recht om in dat geval verdere afwerking van de werken te eisen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en waarborgen

6.1. Aansprakelijkheid met betrekking tot de verkoop van producten

GERT SPRANGERS kan, behoudens bepalingen van dwingend recht en van openbare orde of voor een opzettelijke en bedrieglijke fout of een zware fout, enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit haar verbintenissen en dit ten belope van het bedrag van de geleverde goederen. Een eventuele vordering dient ingesteld te worden binnen een korte termijn overeenkomstig art. 1648 van het oud Burgerlijk Wetboek, die hier contractueel wordt bepaald op 3 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek hetzij de datum waarop het gebrek had kunnen worden ontdekt, dit op straffe van verval.

6.2. Aansprakelijkheid en waarborgen met betrekking tot de aanneming van werken

Gedurende de periode van een jaar na de enige oplevering van de werken, en bij dubbele oplevering vanaf de voorlopige oplevering, waarborgt GERT SPRANGERS de verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek zodat na deze periode GERT SPRANGERS enkel aansprakelijk kan gesteld worden voor de 10-jarige aansprakelijkheid. Klachten omtrent lichte verborgen gebreken dienen aan GERT SPRANGERS op straffe van verval binnen de 30 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek, of nadat de Klant het gebrek behoorde te ontdekken, en binnen de garantietermijn van een jaar schriftelijk te worden meegedeeld.  Voor zover een klacht schriftelijk werd ingediend binnen de klachttermijn van 30 kalenderdagen en binnen de garantietermijn van een jaar, dient elk vordering tegen GERT SPRANGERS op grond van (lichte) verborgen gebreken op straffe van verval te worden ingesteld uiterlijk binnen de 4 maanden na het ontdekken van het gebrek en in ieder geval binnen de twee maanden na het verstrijken van de voormelde garantietermijn te worden ingesteld.

De waarborg waarvoor GERT SPRANGERS instaat krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek, begint te lopen vanaf de enkele oplevering en in het geval van een dubbele oplevering, vanaf de voorlopige oplevering.

Als de Klant aan GERT SPRANGERS een werkwijze of materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type, en dit in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van GERT SPRANGERS, wordt deze laatste ontslagen van iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van gebreken welke te wijten zijn aan de keuze van deze werkwijze of materialen, op voorwaarde dat men hem geen enkele fout in de verwerking van de materialen kan aanwrijven.

Als een gespecialiseerd studiebureau of ingenieur haar bij name door het bestek wordt opgelegd, is GERT SPRANGERS geenszins aansprakelijk voor een conceptiefout of een eventuele overschrijding van de oorspronkelijk voorziene hoeveelheden, zelfs wanneer haar de bezoldiging van het studiebureau of de ingenieur contractueel ten laste is gelegd. In voorkomend geval heeft GERT SPRANGERS recht op een meerprijs voor de noodzakelijk geworden bijkomende of wijzigende werken, alsook voor de hoeveelheden welke boven de oorspronkelijk voorziene worden verwerkt. In het algemeen kan GERT SPRANGERS niet aansprakelijk gesteld worden voor enige conceptuele fout.

In afwijking van artikel art. 6.3, § 1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, kan de Klant geen vordering tot schadevergoeding noch vordering in natura op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid instellen tegen GERT SPRANGERS, ook niet wanneer de schade het gevolg is van de eventuele niet-nakoming door GERT SPRANGERS van een contractuele verbintenis, behalve in geval van schade als gevolg van een aantasting van de fysieke of psychische integriteit en/of in geval van een fout begaan met het opzet schade te veroorzaken.

In geval GERT SPRANGERS werken uitvoert in onderaanneming van een hoofdaannemer, kan de hoofdaannemer bij eventuele niet-nakoming van een contractuele verbintenis, enkel een contractuele aansprakelijkheidsvordering instellen tegen GERT SPRANGERS binnen de grenzen en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.2, met uitsluiting van enige buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering tegen GERT SPRANGERS, zelfs niet wanneer de gebeurtenis, die aan de oorsprong ligt van de schade ook een onrechtmatige daad vormt, behalve in geval van schade ten gevolge van een aantasting van de fysieke of psychische integriteit of schade als gevolg van een opzettelijke fout.

Deze bepaling laat het recht van GERT SPRANGERS om tegen de opdrachtgever van de hoofdaannemer dezelfde verweermiddelen in te roepen als de hoofdaannemer tegen zijn opdrachtgever kan inroepen op basis van de hoofdaannemingsovereenkomst onverlet en laat evenzeer het recht van GERT SPRANGERS om tegen de opdrachtgever van de hoofdaannemer haar verweermiddelen op basis van de onderhavige algemene voorwaarden in te roepen onverlet.

De eventueel door GERT SPRANGERS verstrekte technische adviezen worden enkel gegeven bij wijze van inlichting en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid en/of schadevergoeding in hoofde van GERT SPRANGERS. Deze inlichtingen kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid van de architect, ingenieur of klant vervangen of aanvullen.

De door de Klant opgedragen werken worden door GERT SPRANGERS uitgevoerd, of voor diens rekening en onder diens aansprakelijkheid. Als de Klant zichzelf of een derde belast met de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de geplande werken, of geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van opgedragen werken, verbindt hij zich ertoe GERT SPRANGERS te vergoeden voor al zijn uitgaven, werken en gederfde winst (geraamd op 20% procent van het bedrag der niet uitgevoerde werken overeenkomstig artikel 1794 van het oud Burgerlijk Wetboek).

De Klant is tegenover derden, en inzonderheid tegenover zijn naburen, aansprakelijk voor schade die onvermijdelijk het gevolg is van de uitvoering van de werken, wanneer GERT SPRANGERS geen enkele fout heeft begaan. Bovendien zal de Klant GERT SPRANGERS vrijwaren voor alle aanspraken, vorderingen, schadevergoedingen, enz. van derden voor gevolgschade die voortvloeit uit de uitvoering van de werken.

Indien een waarborg verleend wordt, is de draagwijdte ervan bedongen in de bijzondere voorwaarde van de offerte. Indien geen waarborg vernoemd wordt, is deze uitgesloten. De aantasting van een esthetisch aspect kan, behoudens uitdrukkelijk bedongen, voor GERT SPRANGERS geen aansprakelijkheid met zich meebrengen noch kan het aanleiding geven tot vergoeding.

De aansprakelijkheid die GERT SPRANGERS kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis. Behoudens de bepalingen van openbare orde en van dwingend recht zal GERT SPRANGERS enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd door de specifiek door GERT SPRANGERS uitgevoerde werkzaamheden, dit echter tot maximum de waarde van de specifieke uitgevoerde werken waarop de fout van GERT SPRANGERS betrekking heeft, behoudens ingeval van opzettelijke fout en bedrog en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag. Geenszins kan GERT SPRANGERS aansprakelijk gesteld worden voor indirecte en/of gevolgschade. Onder indirecte schade en/of gevolgschade wordt ondermeer verstaan financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van de planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van cliënteel, gemiste kansen, verlies van voordelen, enz., die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst.

In ieder geval kan GERT SPRANGERS nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige conceptuele fout en is elke solidaire en/of in solidum veroordeling met de overige bouwpartijen op grond van lichte zichtbare gebreken en lichte verborgen gebreken uitdrukkelijk uitgesloten.

GERT SPRANGERS beschikt over een BA-verzekering bouwwerken, waarbij de verzekerde werken betrekking hebben op  aannemingen van wegenis-, riolerings- en grondwerken, aanleg van terreinen en parkings, uitvoeren van graafwerken en lassen van rioleerbuizen en de gedekte waarborgen zijn beperkt als volgt:

• tot maximaal 1.000 € inzake lichamelijke en materiële schade gemengd, voor risico’s die tijdens de bouwwerken gelopen worden in BA (inclusief art. 3.101 BW) en voor risico’s die na levering gelopen worden,
• tot maximaal 100.000 € voor risico’s die tijdens de bouwwerken gelopen worden inzake schade aan toevertrouwde goederen veroorzaakt door brand, ontploffing en blusmiddelen,
• tot maximaal 1.500.000 € in BA van de veiligheids-en gezondheidscoördinatoren voor risico’s die tijdens de bouwwerken gelopen worden inzake lichamelijke en materiële schade gemengd,
• tot maximaal 250.000 € in BA van veiligheids-en gezondheidscoördinatoren voor risico’s die tijdens de bouwwerken gelopen worden inzake materiële schade.

De vergoeding van schade voortvloeiend uit bouwwerken, waartoe GERT SPRANGERS eventueel kan gehouden zijn, is in alle gevallen beperkt tot de de verzekerde waarde van haar BA-verzekering en de dekkingsgrenzen en modaliteiten bepaald in deze verzekering. Inzake elke schade die niet zou gedekt zijn onder de verzekeringspolis, is de aansprakelijkheid van GERT SPRANGERS in ieder geval beperkt tot maximaal ¼ van de waarde van de uitgevoerde werken, met een maximumbedrag van 25.000,00 euro.

Artikel 7. Ontbinding.

7.1. Elk van de partijen behoudt zich het recht voor om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke werking, door de loutere verzending van een aan de wederpartij ter post aangetekende brief in de volgende gevallen: in het geval bepaald in artikel 5.6 van deze algemene voorwaarden, herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen door de wederpartij, zich in staat van faillissement, collectieve schuldenregeling of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is; ingeval de wederpartij weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de wederpartij onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt; ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de wederpartij.

7.2. Elke partij kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ter zake door een aangetekend schrijven in gebreke gesteld te zijn, zich verder schuldig maakt aan een duidelijk omschreven ernstige wanprestatie m.b.t. de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst. Verlenging van de herstelperiode zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige partij, gedurende de dertig kalenderdagen periode, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid.

7.3. Ontbinding zal de wederpartij niet ontheffen van zijn verplichting om alle werken te betalen of uit te voeren die werden geaccepteerd voorafgaand aan de ontbinding.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van de door GERT SPRANGERS geleverde producten of werken zal pas worden overgedragen op de Klant na integrale betaling van de desbetreffende factuur. Tot zolang deze niet is betaald, is de Klant niet bevoegd om de geleverde producten of werken, zonder voorafgaande toestemming van GERT SPRANGERS aan derden te leveren, te verpanden of er een andere zekerheid op te vestigen.

8.2. Indien de Klant in gebreke is of er gegronde vrees bestaat dat hij in gebreke zal raken, is GERT SPRANGERS gerechtigd de geleverde producten zoals bedoeld in het bovenstaande artikel bij de Klant of bij derden die het product voor de Klant aanhouden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling weg te (laten) halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 5% van het door hem verschuldigde bedrag per dag en met ingang van de dag waartegen de aanzegging is geschied.

8.3. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het geleverde product integraal door de Klant worden gedragen vanaf het moment van de levering op de werf.

Artikel 9.Overmacht/imprevisie

9.1. De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien één van de partijen daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, waaronder de redelijke onmogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Onder overmacht en de redelijke onmogelijkheid om de verbintenis uit te voeren, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende zaken waarop de partij die de overmacht en de redelijke onmogelijkheid tot uitvoering inroept geen invloed kan uitoefenen zoals onder andere, maar niet beperkt tot pandemie, epidemie, Covid-19, sluitingen en andere maatregelen van overheidswege, brand, ongevallen, weerverlet, overmacht van de toeleverancier van een van de partijen, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, plotse prijsstijgingen van grondstoffen of materialen, stakingen of lock-out, oproer, terrorisme, oorlogen en hun gevolgen.

Artikel 10. Diverse bepalingen inzake de toepassing op de werken

10.1. Oplevering: De werken zullen, uitgezonderd in het geval de aannemingsovereenkomst in het opstellen van een proces-verbaal van oplevering voorziet, als opgeleverd en aanvaard worden aanzien tenzij voor de opmerkingen waarvan GERT SPRANGERS bij aangetekend schrijven, verzonden binnen de 15 kalenderdagen na de beëindiging van de werken, in kennis is gesteld.  Indien voorzien is in een voorlopige oplevering, zal de definitieve oplevering uiterlijk een jaar na de voorlopige oplevering plaatsvinden. Bij gebrek aan tijdige opmerkingen wordt de definitieve oplevering geacht stilzwijgend verleend te zijn.  De termijn van de 10-jarige aansprakelijkheid ingeval die van toepassing zou zijn op de werken van GERT SPRANGERS en de garantietermijn van 1 jaar m.b.t. lichte verborgen gebreken beginnen in ieder geval te lopen vanaf de dag van de voorlopige oplevering.

10.2. Staat van de ondergrond: De staat van het gebouw waarin en/of van de ondergrond waarop werken door GERT SPRANGERS worden uitgevoerd, wordt niet door GERT SPRANGERS nagegaan. Het gebouw en/of de ondergrond wordt geacht geschikt te zijn voor de geplande werken, en te zijn uitgevoerd overeenkomstig de plannen en de voorschriften en aanvaard door de bouwheer. De ondergrond moet vooraf door de Klant worden ontruimd en/of zuiver gemaakt. De helling moet voldoende zijn om de éénvormige en bestendige waterafvoer te verzekeren. GERT SPRANGERS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige plasvorming, noch voor verzakkingen, beschadigingen van waterdichte bekleding van welke aard ook ingevolge de vervorming of abnormale beweging van de (diepe) ondergrond. GERT SPRANGERS is niet aansprakelijk voor verzakkingen of beschadigingen van zijn werken die optreden na de uitvoering van werken door de Klant of derden. GERT SPRANGERS is niet verantwoordelijk voor door derden geplaatste foutieve slabben, zelfs wanneer GERT SPRANGERS hierdoor onvoldoende kon aansluiten met haar waterdichting. GERT SPRANGERS is evenmin aansprakelijk voor het feit dat de bestaande hoogten zoals voorgeschreven door het WTCB niet kunnen gerespecteerd worden en/of voorzien zijn bij uitvoering van de werken van GERT SPRANGERS; Partijen erkennen dat dit het gevolg is van conceptuele keuzen, waardoor GERT SPRANGERS bevrijd is van elke aansprakelijkheid terzake.

10.3. Voltooiingswerken: Alle voltooiingswerken waaronder plaatsing van de slabben, muurafdekking, eventuele bescherming van de waterdichte bekleding moeten onmiddellijk na de beëindiging der waterdichtingswerken worden uitgevoerd. GERT SPRANGERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de laattijdige uitvoering van de voltooiingswerken. In zoverre niet expliciet besteld bij GERT SPRANGERS wordt geen waterproef uitgevoerd, de Klant bevestigt bij afwerking van de waterdichte bekleding (vb. buitenaanleg, groendak, e.a.) de waterdichting van de horizontale bekleding. GERT SPRANGERS is niet verantwoordelijk voor latere beschadigingen van de waterdichting door derden, zelfs voorafgaand aan de (voorlopige) oplevering.

10.4. Opslag van de door GERT SPRANGERS gebruikte materialen op de werf: De door GERT SPRANGERS gebruikte materialen moeten op de bouwwerf kunnen worden opgeslagen en beschut zijn tegen de weersomstandigheden zodat ze kunnen bewaard worden zoals in de staat waarin ze op de werf geleverd werden. De Klant is verantwoordelijk voor de bewaring van de materialen van GERT SPRANGERS op de werf. Iedere verdwijning of beschadiging zal aan de Klant aangerekend worden. De werf moet ten alle tijden goed bereikbaar zijn.

GERT SPRANGERS is niet verantwoordelijk voor de schade geleden door derden ingevolge het ongeoorloofd gebruik van het materiaal, de steigers en/of andere installaties. Onder ongeoorloofd gebruik moet worden verstaan elk gebruik waarvan GERT SPRANGERS niet op de hoogte was of waarvoor het geen toestemming heeft gegeven.

10.5. Bankgarantie: Wanneer uitdrukkelijk overeengekomen is dat de Klant een zeker bedrag als waarborg mag inhouden (maximum 5% van het contractueel bedrag) gedurende een op voorhand bepaalde termijn, behoudt GERT SPRANGERS zich het recht voor deze waarborg te geven onder de vorm van een bankgarantie hetgeen door de Klant niet kan geweigerd worden.

Artikel 11. Privacy beleid

11.1. Algemeen: Gert Sprangers vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Daarom verwerkt zij uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om de Klant haar diensten te kunnen aanbieden en het verbeteren van haar dienstverlening. Daarnaast neemt GERT SPRANGERS ook alle passende maatregelen om de privacy van de Klant optimaal te beschermen, dit overeenkomstig met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens. GERT SPRANGERS zal nooit gegevens van de Klant beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doeleinden.

Het privacy beleid van GERT SPRANGERS is van toepassing op het gebruik van de website/webshop en al onze (elektronische) communicatie. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid geeft de Klant een overzicht van welke gegevens over de Klant door GERT SPRANGERS worden verzameld, waar die gegevens voor aangewend worden en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden gedeeld worden met het oog op de verwerking ervan. Ook legt GERT SPRANGERS de Klant uit in dit privacy beleid uit hoe deze de gegevens opslaat en hoe ze beschermd worden tegen misbruik. Verder legt GERT SPRANGERS aan de Klant uit welke rechten deze heeft aangaande de persoonsgegevens die deze aan GERT SPRANGERS ter beschikking stelt.

Indien de Klant over het privacy beleid toch vragen zou hebben, kan de Klant contact opnemen met de privacy officer van GERT SPRANGERS. De contactgegevens kan u aan het begin van onze algemene voorwaarden vinden.

11.2. Doeleinden: GERT SPRANGERS verzamelt (persoons)gegevens om de Klant in de eerste plaats haar producten of diensten te kunnen leveren,  en verzamelt informatie zoals de type browser, het IP-adres, de naam en e-mailadres van de Klant. Deze gegevens worden verstrekt door Google Analytics, cookies of wanneer de Klant zelf zijn gegevens invult op één van onze formulieren.

GERT SPRANGERS gebruikt persoonsgegevens :

• om het aanbod van onze producten en website te verbeteren,
• in het kader van onze overeenkomst of de voorbereiding ervan,
• voor haar klantenadministratie,
• om de persoonlijke voorkeuren van de Klant te herkennen en onze diensten en advertenties te personaliseren,
• voor de verkoop en de promotie van haar diensten en producten,
• om marktonderzoek te verrichten,
• voor het beheren van haar website,
• voor het beheren van wedstrijden en promotionele acties,
• ter naleving van de wet- en regelgeving,
• om fraude en misbruik te voorkomen en op te sporen,
• wanneer GERT SPRANGERS de toestemming van de Klant heeft ontvangen.

Indien GERT SPRANGERS persoonsgegevens van de Klant wensen te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacy beleid, meldt GERT SPRANGERS de Klant deze wijziging van de regels en krijgt de Klant de kans zijn deelname te weigeren.

11.3. Rechtsgronden: De wettelijke grondslag die betrekking heeft op de gegevensverzameling door GERT SPRANGERS, is terug te vinden in volgende rechtsgronden :

• toestemming van de betrokkene,
• om een contract of dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren.

Een paar concrete voorbeelden: Wenst de Klant bijvoorbeeld één van de producten van GERT SPRANGERS te bestellen en moeten wij dit bij de Klant afleveren, heeft GERT SPRANGERS noodzakelijkerwijze het adres van de Klant nodig. Aangezien GERT SPRANGERS dit laten afleveren door een extern bedrijf, geeft de Klant automatisch ook toestemming dat GERT SPRANGERS de noodzakelijke gegevens deelt met dit bedrijf; wenst de Klant bijvoorbeeld een nieuwsbrief of offerte te ontvangen, heeft GERT SPRANGERS het e-mailadres van de Klant nodig en heeft de Klant dit ingevuld bij zijn aanvraag.

11.4. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens: GERT SPRANGERS verwerkt enkel de gegevens die nodig zijn om de dienst of het product dat de Klant bij ons bestelde af te leveren volgens de afgesproken modaliteiten. GERT SPRANGERS behouden zich het recht voor om bepaalde zaken uit te besteden om die opdracht te vervullen, echter heeft GERT SPRANGERS met haar onderaannemers verwerkersovereenkomsten die absolute geheimhouding betreffende persoonsgegevens opleggen, sowieso worden enkel de meest noodzakelijke gegevens gedeeld en mogen die door de onderaannemers enkel gebruikt worden voor het uitvoeren van deze specifieke opdracht, dit geldt voor zowel voor eigen personeel als derde partijen.

In sommige gevallen heeft GERT SPRANGERS de wettelijke verplichting om gegevens van de Klant te delen, meestal ten gevolge een rechterlijk bevel in een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek, ondanks dat de wet haar mogelijkheden biedt tot verzet hiertegen, GERT SPRANGERS in sommige gevallen toch gedwongen overgaan tot het delen van de gevraagde informatie.

11.5. Bescherming van de gegevens: GERT SPRANGERS beschermt de gegevens van de Klant op de volgende manier :

• gebruik van de meest recente versies van beschermingsproducten op al haar systemen volgens de best practices in de industrie,
• opsplitsing/beperking van de toegangsmogelijkheden tot persoonsgegevens door eigen personeel, onderaannemers en derde partijen,
• onderaannemers en derde partijen zijn middels de verwerkersovereenkomst gehouden aan strikte geheimhouding,
• door regelmatige back-ups vermijdt GERT SPRANGERS het onherstelbaar verlies van gegevens zoveel mogelijk,
• ontdekte pogingen tot fraude worden gemeld aan de betrokkene en de privacy commissie volgens de wettelijke bepalingen,
• Gert Sprangers en al de onderaannemers verbinden zich tot het naleven van de wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ook privacywet genoemd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden op 24/05/2016 en effectief van toepassing vanaf 25/05/2018.

De privacywet definieert “persoonsgegevens” als volgt : Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd en als een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Gert Sprangers verzamelt en verwerkt zijn gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en gegevens die Gert Sprangers bekomt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

• De persoonsgegevens van de Klant worden ook gebruikt voor het administreren van onze verkoopfacturen, alle verzendingen van gegevens naar het boekhoudkantoor worden beschermd verzonden en ook het boekhoudkantoor heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. Het boekhoudkantoor is tot geheimhouding verplicht en zal de gegevens van de Klant vertrouwelijk behandelen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het boekhoudkundig verwerken.
• Websites bevatten soms links naar sites van derden zoals sociale media bijvoorbeeld, deze vallen niet onder het privacy beleid. Lees dan ook aandachtig hun beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

11.6. Bewaring gegevens: Gert Sprangers bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit kan wel variëren naargelang waarvoor ze gebruikt worden.

• Persoonsgegevens door de Klant verstrekt in het kader van de inschrijving voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief worden bewaard tot de Klant expliciet zijn toestemming intrekt tot het gebruik voor die toepassing.
• Zolang de Klant een klant is bij GERT SPRANGERS, bewaart GERT SPRANGERS de gegevens van de Klant, tot deze aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de diensten van GERT SPRANGER. Betreffende de verplichtingen die GERT SPRANGERS heeft om facturen bij te houden voor de administratieve diensten, blijven deze in bewaring voor minimaal de wettelijke termijn, maar haar medewerkers zullen geen toegang meer hebben tot de gegevens van de Klant.
• Persoonsgegevens en data ter beschikking gesteld in het kader van een verwerkersovereenkomst worden bij het beëindigen uiterlijk na 6 maanden ter beschikking gesteld van de Klant of vernietigd naargelang overeengekomen.
• Gegevens verkregen door tools zoals Google Analytics die gebruikt worden voor het uitwerken van lange termijn marktstrategieën kunnen tot 55 maanden bewaard worden.

11.7. Rechten van de betrokkenen: Volgens de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft de Klant als betrokkene een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens die GERT SPRANGERS of namens deze verzameld hebben. Na het verzoek van de Klant tot rechtzetting of beperking deelt GERT SPRANGERES aan de Klant binnen de 30 dagen haar antwoord mede via een ons bekend e-mailadres. Om elke niet toegestane openbaarmaking van de persoonsgegevens van de Klant te vermijden, verzoekt GERT SPRANGERS de Klant dan ook een kopie van de voorkant van de identiteitskaart van de Klant mee te sturen.

• Recht op inzage van de gegevens

De Klant heeft steeds het recht op toegang tot de gegevens die hemzelf betreft en een gratis kopie te vragen van deze persoonsgegevens. Meer informatie over waarom wij uw gegevens opslaan en hoelang wij deze bewaren, kunt u vinden in artikel 11.2 Doeleinden en artikel 11.6 Bewaring gegevens van dit privacy beleid.

• Recht op rechtzetting

Betrokkenen hebben altijd het recht om foutieve persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.

• Recht om te worden vergeten

Als betrokkene heeft de Klant het recht om te eisen dat de persoonlijke data waarover GERT SPRANGERS beschikt, te wissen. Andere wetten die verplichten om bepaalde data te bewaren, gaan echter voor op deze regel. Daarbij moet de Klant bijvoorbeeld denken dat boekhoudkundige en fiscale regels verplichten om facturatiegegevens gedurende 7 jaar te bewaren.

• Recht om klacht in te dienen

De betrokkene heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie wanneer hij/zij vindt dat de persoonsgegevens op een onregelmatige manier verzameld en/of verwerkt worden.

• Recht om toestemming in te trekken

Elke betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens.

• Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om minder gegevens te laten verwerken, zo mogen bijvoorbeeld foutieve gegevens niet worden gebruikt zolang ze niet gecorrigeerd werden. In het geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens nog wel opgeslagen worden door Gert Sprangers.

• Recht op overdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die GERT SPRANGERS verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of door de Klant zelf verstrekt werden, heeft de klant als betrokkene het recht om deze gegevens te verkrijgen in een gangbare en machinaal leesbare vorm. Betrokkene kan ook vragen om deze gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is. Het gaat hier niet om papieren gegevens.

• Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

De Klant heeft het recht om te vragen dat GERT SPRANGERS geen profilering of automatische verwerking op uw gegevens toepast.

Nota : GERT SPRANGERS maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen. Bij ontvangst van de nieuwsbrief van GERT SPRANGERS heeft de Klant steeds het recht zich hiervoor uit te schrijven.

11.8. Wijzigingen: GERT SPRANGERS behoudt ten allen tijde het recht haar privacy beleid aan te passen. Op www.gersprangers.be vindt de Klant steeds de meest recente versie. Indien het aangepaste privacy beleid gevolgen heeft voor de manier waarop GERT SPRANGERS voordien de gegevens van de Klant verwerkten, brengt GERT SPRANGERS de Klant daarvan op de hoogte per e-mail.

Artikel 12. Toepasselijk recht/bevoegde rechtbanken

Alle geschillen in verband met de sluiting, uitvoering en interpretatie van deze overeenkomst/algemene voorwaarden en die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen. Het Belgische recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. T.a.v. een Consument geldt de toepassing van art. 624 Ger.W..

Voorwaarden enkel van toepassing in de relatie GERT SPRANGERS – Consument:

Alle voorgaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de relatie tussen GERT SPRANGERS en de Consument, in zoverre onderstaande bepalingen hiervan niet afwijken of hiermee in strijd zijn. In dit geval primeren onderstaande bepalingen in de relatie waarbij werken uitgevoerd worden in opdracht van een Consument.

Prijsbepaling 4.4. Posten en eenheidsprijzen die niet uitdrukkelijk werden voorzien of opgenomen en omschreven in de bestelbon zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen opgenomen worden in een verrekeningsvoorstel die aan de Consument ter aanvaarding wordt voorgelegd. Deze posten en eenheidsprijzen zullen aangerekend worden aan de op dat moment geldende marktconforme eenheidsprijzen. Indien er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die niet aan GERT SPRANGERS zijn te wijten en die van invloed zijn op de eenheidsprijzen en die bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren (bijvoorbeeld verhoogde grondstof-, materiaal- of brandstofprijzen, hogere productiekosten), komen de partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing te komen. Indien de partijen geen minnelijk akkoord bereiken na 30 kalenderdagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing, heeft de verzoekende partij de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn. Dergelijke opzegging ontslaat de Consument echter niet van de betaling van de reeds gepresteerde werken. Deze prijs omvat enkel de uitvoering van de werken met uitzondering van transport, lever- en kraanwerken, het aanbrengen van de nodige stroomvoorzieningen, watervoorziening en andere mogelijke energiebronnen. Dergelijke kosten worden apart vermeld op de bestelbon.

5.5. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Indien de Consument niet overgaat tot betaling op de vervaldag zal, nadat de Consument in gebreke werd gesteld via een herinnering, een moratoire intrest verschuldigd zijn die gelijk is aan de intrest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.  De interesten beginnen te lopen vanaf de kalenderdag volgend op de dag van verzending van de eerste herinnering, Tevens zal in geval van niet-betaling op de vervaldag, de Consument, een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag het volgende is:

1. a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
2. b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
3. c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. .

In geval bijkomende herinneringen aan de Consument dienen te worden verstuurd, zijn de daaraan verbonden kosten t.b.v. 7,50 euro per herinnering, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten ten laste van de Consument. Indien GERT SPRANGERS in gebreke zou zijn t.a.v. de Consument geldt een gelijke intrest en schadebeding ten voordele van de Consument.

5.6. Indien de solvabiliteit van een van de partijen in het gedrang komt, zoals onder meer in het geval er op een deel of het geheel van de goederen van die partij bewarend en uitvoerend beslag wordt gelegd, de partij uitstel van betaling heeft gevraagd, hij kennelijk onvermogend is, collectieve schuldenregeling aanvraagt, of hij staking van betaling heeft aangevraagd, heeft de tegenpartij ten alle tijde het recht om hetzij betalingswaarborgen, hetzij andere zekerheden te eisen. De partij die de waarborg of zekerheid vraagt, heeft, indien de andere partij hieromtrent in gebreke blijft, het recht om zonder verdere aanmaning de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden of op te schorten bij aangetekend schrijven. De partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat GERT SPRANGERS behoudens de bepalingen van openbare orde en van dwingend recht, niet kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die de waarde van de uitgevoerde werken te boven gaat en veroorzaakt werd ingevolge de uitvoering van de werken aan gelijk welke roerende en onroerende goederen eigendom of niet. De eventueel door GERT SPRANGERS verstrekte technische adviezen worden enkel gegeven bij wijze van inlichting en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid van de architect, ingenieur of Consument vervangen of aanvullen.

Artikel 13: Enkel van toepassing ingeval van het sluiten van de overeenkomst door de Consument buiten de verkoopruimte van GERT SPRANGERS:

13.1. Herroeping:  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de BV GERT SPRANGERS, met maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 40 en met ondernemingsnummer 0424.008.081, telefoonnr. 03/434.07.18, 0496/12.82.69 en e-mail info@gertsprangers.be via ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.  De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

13.2. Gevolgen van de herroeping: Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die deze tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van diens keuze voor een andere wijze van levering dan de door GERT SPRANGERS geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat GERT SPRANGERS op de hoogte werd gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van GERT SPRANGERS terug.  GERT SPRANGERS betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

13.3. De Klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen (art. VI 73, Wet van 1 december 2013):

Indien de werken reeds volledig werden uitgevoerd; bij levering of verstekken van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop GERT SPRANGERS geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; bij levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; bij levering van goederen die na levering/plaatsing door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; bij overeenkomsten waarbij de Klant specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

13.4. In geval enige bepaling van de algemene voorwaarden in de relatie GERT SPRANGERS -Consument verboden, nietig of onafdwingbaar zou zijn, tast dit de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden niet aan. GERT SPRANGERS en de Consument zullen in dat geval onderhandelen om een bepaling overeen te komen, die het doel van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING:

Aan GERT SPRANGERS BV, met maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 40, met ondernemingsnummer 0424.008.081, telefoonnr. 03/434.07.18, 0496/12.82.69 en e-mailadres info@gertsprangers.be

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende het uitvoeren van de werken zoals omschreven in de offerte met nr. ……   herroep/herroepen (*).

Deze overeenkomst werd ondertekend op …………… te …………………. en betrof het uitvoeren van werken ten belope van …. Euro.

Naam/namen: ……………………………,  Adres: …………………………………….,  Datum: ………………

Handtekening

(*) doorhalen wat niet van toepassing is